Adecuacion de aula de psicomotricidad en el CEIP Tigaday. T.M Frontera. El Hierro

Presupuesto sin IVA: 263.520 €
Presupuesto con IVA: 281.966 €
Valor estimado: 7.967 €
Fin de presentación: 22/09/2026 23:59
Duración: 6 meses
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto simplificado
Sector: Obras de construcción · CPV 45000000
Lugar: Canarias
Garantía definitiva: 5 % del importe
Expediente: OBR/2026/0000137852

Resumen completo del pliego

Leemos los pliegos por ti y te explicamos en claro qué piden, cómo se puntúa, qué obligaciones pesan y qué riesgos tiene. Disponible en premium y en la prueba gratuita.

Probar gratis 14 días

Resultado

Adjudicatario	Importe sin IVA	Ofertas	Fecha
ABRAGON INFRAESTRUCTURAS, SL	262.770 €	2	15/10/2026

Baja respecto al presupuesto: 0,3 %.

Cómo se puntúa

Criterio	Cómo se valora	Puntos
Precio ofertado	Fórmula	70
Ampliación del plazo de garantía	Fórmula	30

Qué te piden para presentarte

Solvencia económica

Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivoestar clasificado, sin perjuicio de que de estarlo en el grupo Csubgrupo 4 y 6 categoria 1, bastara dicha circunstancia para acreditarla solvencia economica y financiera de las personas licitadoras.Asimismo, puede acreditarse la correspondiente solvencia economica yfinanciera, por losmedios establecidos en la clausula 4.3.1 del PCAP.

Solvencia técnica

Para ser adjudicataria del presente contrato de obras, no es preceptivoestar clasificado, sin perjuicio de que de estarlo en el grupo Csubgrupo 4 y 6 categoria 1, bastara dicha circunstancia para acreditarla solvencia tecnica de las personas licitadoras. Asimismo, puedeacreditarse la correspondiente solvencia tecnica por los mediosestablecidos en la clausula 4.3.2 del PCAP.

Documentos

2PLIEGODECLAUSULASADMINISTRATIVASCEIPTIGADAY.pdf Pliego administrativo
DiligenciadePPTCEIPTigaday.pdf Pliego técnico
463B_PROYECTO DE EJECUCION AULA CEIP TIGADAY_F_R.pdf Documento adicional
463_B_PRES.bc3 Documento adicional
AULA PSICOMOTRICIDAD.idx Documento adicional
AULA PSICOMOTRICIDAD.dbd Documento adicional
AULA PSICOMOTRICIDAD.dat Documento adicional
Memoria justificativa Otro
Acuerdo de iniciación del expediente Otro
Diligencia Pliegos Tipo Otro
Acta III del órgano de asistencia Otro
Documento de aprobación del expediente Otro
Acta III del órgano de asistencia Otro
Diligencia fecha apertura Otro
Informe criterios adjudicación Otro
Acta II del órgano de asistencia Otro
Acta I del órgano de asistencia Otro
Composición de la mesa de contratación Otro

Lo que ha contratado antes Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias

Contrato	Ganó	Presupuesto	Adjudicado	Ofertas
Ejecución de la obra "Puerto del Rosario-La Caldereta. Variante de las FV-1, FV-3 y FV-2". 28/07/2020	OBRASCON HUARTE LAIN SA - CONSTRUCCIONES RODRÍGUEZ RAMÍREZ S.A. - SATOCAN S.A.	110.663.077 €	86.073.742 €	10

Ver todo el historial del órgano →

Contacto del órgano

spce.infraestructuraequipamiento@gobiernodecanarias.org · 922423702